Догоовр по поставке и монтажу это договор

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны см. Существенные условия договора подряда Договор на поставку оборудования с монтажом должен содержать и существенные условия договора подряда. Это: Условие о предмете. Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать: наименование оборудования и его индивидуализирующие признаки учитывая, что это условие отражается в пунктах о поставке товара, можно сделать отсылку к соответствующему пункту договора поставки и монтажа оборудования ; наименование работ, которые должен произвести подрядчик-поставщик, выполняя монтаж, их этапы и содержание; результат работ, который желает получить покупатель-заказчик. Условие о сроке, в который работы по монтажу должны быть произведены.

Договор на монтаж оборудования (образец)

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно. Предметом Договора является поставка Оборудования согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Поставщик принимает на себя обязательства по поставке и монтажу Оборудования в соответствии со спецификацией. Поставляемое Оборудование имеет соответствующие Сертификаты. Покупатель принимает на себя обязательства по принятию и оплате оборудования и работ по монтажу в соответствии с условиями настоящего Договора.

Поставщик обязуется передать Оборудование Покупателю в срок не более календарных дней с момента получения авансового платежа, согласно п. Поставка Оборудования осуществляется по следующему адресу Покупателя:. Оборудование считается переданным Поставщиком и принятым Покупателем после подписания Сторонами товарной накладной и акта выполненных работ. Право собственности и риск случайной гибели на Оборудование переходит от Поставщика к Покупателю с момента подписания Покупателем товарной накладной и акта выполненных работ.

Поставщик обязуется передать Покупателю оборудование, соответствующее государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, а также техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования, и предоставить эксплуатационную документацию на данное оборудование. Поставщик обязуется осуществить поставку оборудования в упаковке, которая бы обеспечила сохранность оборудования во время транспортировки и до передачи оборудования Покупателю.

Поставщик обязан уведомить Покупателя о готовности Оборудования к передаче не позднее дней до предполагаемой даты поставки доставки Оборудования. Работы по монтажу оборудования осуществляются Поставщиком в течение календарных дней и принимаются Покупателем по акту выполненных работ. Все платежи по настоящему Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Цены на оборудование, указанные в Спецификации являются твердыми и изменению не подлежат.

Порядок и сроки расчетов по настоящему договору: 3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика. Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование соответствует требованиям, установленным в Российской Федерации по данному виду оборудования и имеет соответствующие сертификаты соответствия. При поставке оборудования по Договору Поставщик оформляет товарную накладную и вместе с Оборудованием передает для подписания Покупателю. Покупатель в момент передачи Оборудования в присутствии представителя Поставщика проверяет Оборудование, по количеству, ассортименту и упаковке Оборудования на соответствие его сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации.

В случае соответствия Оборудования по количеству, ассортименту и упаковке сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель подписывает товарную накладную. При обнаружении несоответствия поставляемого Оборудования или упаковки такого Оборудования, сведениям, указанным в товарной накладной и Спецификации, Покупатель оформляет Акт о претензиях в отношении Оборудования по результатам внешнего осмотра, который должен быть рассмотрен и исполнен Поставщиком в течение рабочих дней.

При этом Поставщик несет ответственность в соответствии с п. Покупатель проверяет поставляемое Оборудование по качеству в течение дней с момента подписания акта выполненных работ.

Покупатель обязан в течение дней с момента подписания акта выполненных работ в письменной форме, путем подписания Покупателем и направления Поставщику соответствующего Акта, уведомить Поставщика о любых претензиях относительно качества функциональности оборудования, а также о случаях повреждения или дефектов оборудования. Со стороны Покупателя Акт о претензиях относительно качества Оборудования должен подписать уполномоченный технический специалист.

Претензии относительно скрытых дефектов Оборудования, которые не могли быть выявлены по результатам внешнего осмотра в ходе первоначальной проверки, подаются Покупателем Поставщику в письменной форме, путем подписания, уполномоченным техническим специалистом Покупателя и направления Поставщику соответствующего Акта.

В случае обнаружения Покупателем дефектов или недостатков оборудования, которые делают Оборудование неприемлемыми для Покупателя, и выполнения условий, приведенных в п. Или отказаться от Оборудования, поставляемого по соответствующему Заказу, и потребовать от Поставщика возврата уплаченной за такое Оборудование стоимости.

Или потребовать от Поставщика в срок не более рабочих дней произвести замену такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества.

Все расходы, связанные с отказом от поставляемого Оборудования или с заменой такого Оборудования на Оборудование надлежащего качества, несет Поставщик. Все претензии Покупателя относительно обнаруженных дефектов или недостатков оборудования принимаются в течение гарантийного срока, определенного настоящим Договором.

Неисполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств по Договору влечет за собой имущественную ответственность виновной стороны в порядке и на основаниях, предусмотренных требованиями действующего законодательства Российской Федерации. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования в течение срока поставки оборудования с момента поступления авансового платежа на расчетный счет Поставщика в соответствии с п. Покупатель обязан обеспечить приемку Оборудования и выполненных работ в течение дней с момента уведомления по факсу или электронной почте Поставщиком Покупателя по адресу, указанному в п.

Выплата пени не освобождает Стороны от выполнения установленных Договором обязательств. В случае просрочки поставки более чем на календарных дней Покупатель вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Поставщика возврата перечисленной Покупателем суммы аванса за поставляемое оборудование и возмещения всех возникших у Покупателя убытков.

В случае просрочки платежей от Покупателя более, чем на календарных дней Поставщик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке и потребовать от Покупателя возмещения всех возникших у Поставщика убытков, связанных с исполнением настоящего Договора.

Поставщик должен обеспечить передачу Оборудования в упаковке, обеспечивающей его сохранность от повреждений. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за порчу, повреждение, поломку Оборудования, за образование коррозии на Оборудовании вследствие ненадлежащей упаковки. Поставщик предоставляет Покупателю гарантию на поставленное Оборудование месяцев с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ.

В течение гарантийного срока Поставщик гарантирует Покупателю соответствие оборудования государственным стандартам Российской Федерации, установленным для данного вида оборудования, техническим условиям и сертификатам завода-изготовителя оборудования.

В случае выхода оборудования из строя в течение гарантийного срока, Поставщик обязуется безвозмездно произвести ремонт или замену неисправного оборудования.

При условии предварительного письменного уведомления о возникновении неисправности — срок ремонта: в течение календарных дней от даты доставки неисправного оборудования в сервисный центр Поставщика, расположенный по адресу:.

Транспортировка Оборудования, а также отдельных узлов и блоков в сервисный центр Поставщика и обратно происходит за счет Поставщика. Положения п. В течение гарантийного срока Поставщик обеспечит Покупателя бесплатными консультациями по использованию и поддержке оборудования в аппаратной части.

Контактный телефон:. Контактное лицо —. После получения извещения Поставщик обязуется принять меры к устранению обнаруженных дефектов и восстановлению работоспособности Оборудования за свой счет, включая оплату транспортных расходов, в течение обоснованного и согласованного Сторонами, периода времени, но не более календарных дней.

По окончании действия гарантии Поставщик имеет право предоставить Покупателю комплекс мероприятий по обслуживанию и поддержке оборудования: консультации, работы по диагностике и ремонту технических средств. К Поставщику имеет право обратиться по гарантийным обязательствам любое уполномоченное лицо, действующее от имени Продавца на основании письменно оформленной доверенности.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей вызвано непреодолимой силой, то есть чрезвычайными силами и непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, при условии, что данные силы или обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение обязательств по Договору.

В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия указанных обстоятельств. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств, но в любом случае не позднее дней после начала их действия.

Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств. Надлежащим доказательством наличия вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут являться справки, выданные уполномоченным государственным органом РФ.

Если указанные обстоятельства продолжаются более месяцев, каждая Сторона имеет право на расторжение Договора. В этом случае Стороны производят расчеты по Договору. Расчеты производятся по состоянию на момент возникновения указанных в п. Стороны обязуются предпринимать все усилия для разрешения любых споров путем переговоров.

При этом соблюдение досудебного претензионного порядка признается Сторонами обязательным. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, в случае если Стороны не смогли разрешить их в течение календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии, они подлежат окончательному разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

Стороны обязаны сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе заключения и исполнения настоящего Договора и любого Контракта, заключенного в соответствии с настоящим Договором, и примут все необходимые меры, чтобы предотвратить разглашение такой информации. Условия о конфиденциальности, установленные в п. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.

Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке при условии письменного уведомления другой стороны, не менее чем за дней до предполагаемой даты расторжения. Дополнения и изменения к Договору действительны и составляют неотъемлемую часть Договора лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все предшествующие подписанию настоящего Договора переговоры и переписка, относящиеся к нему, теряют силу с даты подписания настоящего Договора.

Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору третьим лицам без письменного согласия противоположной Стороны.

Настоящий Договор заключается в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ДОГОВОР ПОСТАВКИ

Договор на поставку и монтаж систем кондиционирования. (проект) Цена Договора включает в себя стоимость Товара, стоимость монтажа и ввода в. Договор поставки и монтажа оборудования - образец этого документа, Применительно к рассматриваемому договору это условие должно содержать.

Обновление: 6 февраля г. Договор на монтаж оборудования образец Составление договоров поставки и монтажа оборудования образец последнего можно скачать по ссылке в конце статьи может вызвать некоторые затруднения. Эта статья призвана разрешить такие затруднения и показать способ составления договора. Называться он может и договором монтажа, но регулируется нормами, относящимися к подряду т. Зачастую к данному соглашению применяются положения о возмездном оказании услуг. Однако ст. Договор на оказание услуг по установке оборудования, в отличие от работ, характеризуется отсутствием материального характера. Услуги потребляются заказчиком непосредственно в процессе их оказания и не предполагают предоставления исполнителю какого-либо технического задания. Стороны свободны в заключении договора. Поэтому конкретные условия такой сделки оформляются сторонами индивидуально. Отразим основные моменты и особенности договора на установку оборудования. По договору монтажа оборудования одна сторона берет на себя обязательство выполнить работы по установке соответствующих объектов и сдать их результат заказчику. Кроме этого, в договоре должно быть указано: какое оборудование подлежит монтажу; где именно оно устанавливается; конкретный перечень требований, предъявляемых к результатам работ. Возможно заключение смешанного договора поставки оборудования с монтажом и пусконаладкой.

Договор поставки и монтажа оборудования Краткое содержание Договор поставки и монтажа 1.

Ситуация: Организация поставляет и устанавливает оборудование ролет ворота. По условиям Договора работы считаются выполненными после монтажа ворот и подписания сторонами Акта приемки работ. Поставщик получает аванс, привозит ворота, производит монтаж и исчезает.

Договор поставки и монтажа (применимое право – право РФ; с подробными условиями о гарантии)

Образец договора поставки и монтажа оборудования при предоплаты Образец договора поставки и монтажа оборудования В процессе подписания договора о поставке и установке какого-либо оборудования важно помнить, что наличие в нем каких-либо опечаток и ошибок недопустимы. Если этому есть место, при возникновении спорных ситуаций, которые требуют судебного решения, может произойти такое, что договор будет признан недействительным и возможности возврата денежных средств может не быть. При необходимости он может браться за основу будущего соглашения о поставке и монтаже. Согласно прописанным условиям соглашения по вопросу поставки оборудования, поставщик должен принять на себя обязательства по поставке определенного оборудования в оговоренные периоды заказчику покупателю. В свою очередь заказчик в обязательном порядке должен принять оборудование, а также проверить его качество.

Договор поставки - монтаж (Подряд)

Путевой лист строительной машины - форма ЭСМ-2 Приобретенное оборудование почти всегда нуждается в монтаже, а в некоторых случаях требуются и подготовительные строительные работы — например, возведение фундамента для установки оборудования. На монтаж оборудования с компанией-подрядчиком заключается договор поставки и монтажа оборудования, в котором указываются все необходимые условия. Составление договора может вызвать некоторые затруднения. Давайте разберемся, какие условия необходимо включить в договор. Договор на монтаж оборудования Согласно договору, компания-подрядчик обязуется выполнить по заданию компании-заказчика монтаж оборудования и передать результат заказчику. За выполненную работу заказчик выплачивает вознаграждение. Таким образом, подрядчик берет на себя обязательство выполнить установку оборудования согласно проектной документации заказчика, а заказчик, в свою очередь, должен принять и оплатить работу в размере, установленном договором. Для этого может понадобиться строительство специальных конструкций, стен, фундаментов. Монтаж оборудования можно осуществлять после подписания акта о строительной готовности к установке, то есть когда все работы будут закончены и приняты. Для того, чтобы договор на монтаж оборудования образец договора мы приведем в конце статьи считался заключенным, стороны должны придти к соглашению по всем основным пунктам договора.

Помимо предмета поставки необходимо согласовать и условия о ее сроке, а также о цене договора и качестве товара. Данные условия не являются существенными, но опять же с целью предотвращения нежелательных последствий в будущем рекомендуется придать им статус таковых на основании соответствующего заявления стороны см.

Согласно этому договору поставщик обязуется в назначенные сроки срок , не совпадающие с моментом заключения договора, передать товар продукцию в собственность полное хозяйственное ведение либо оперативное управление покупателю, который обязуется принять товар продукцию и уплатить за него определенную денежную сумму. Особенности составления договора поставки и монтажа применимое право — право РФ; с подробными условиями о гарантии Стороны договора поставки товара продукции называются, соответственно, поставщиком и покупателем, в качестве поставщика выступают юридические лица и индивидуальные предприниматели, а покупателями могут быть и обычные граждане, хотя чаще это все равно субъекты предпринимательской деятельности.

Что нужно учесть покупателю при заключении смешанного договора на поставку и монтаж оборудования

Чтобы не составлять несколько договоров на каждую услугу, вместо этого используется договор на внедрение, который включает все необходимые операции. Но как правильно составить такой договор, чтобы он имел юридическую силу и не содержал ошибок? На что обратить особое внимание? Разберемся в рамках данной статьи. Особенности договора на внедрение Законодательство нашей страны разрешает составлять т. Договор поставки и монтажа оборудования относится именно к смешанным — он включает и поставку передачу оборудования, и подряд — услуги по установке и настройке. Заключается такое соглашение обычно для упрощения сотрудничества — вместо составления и согласования минимум двух договоров а иногда их может быть и больше можно обойтись одним, который будет включать все необходимые условия. На практике большинство сделок по купле-продаже сложного оборудования телекоммуникационные системы, видеонаблюдение, охранные сигнализации и т. Для того чтобы смешанный договор признавался таковым с юридической точки зрения, он должен содержать ключевые условия всех компонентов, включенных в него: договор поставки — наименование оборудование, объем партии, комплектацию; — сроки; — стоимость за единицу и за всю партию. Остальные пункты договора типичные для всех договоров — ответственность и гарантии сторон, способы разрешения споров, механизмы сдачи и приемки работ, обеспечение качества, действия в случае форс-мажорных обстоятельств, срок действия соглашения. Также необходимо указать реквизиты сторон, включая наименование компаний, юридический адрес, контактные данные. Возможные юридические риски договора поставки и монтажа При составлении смешанного договора существует ряд рисков как для заказчика, так и для исполнителя, поэтому нужно уделить особое внимание таким нюансам: Если в тексте договора будут отсутствовать существенные условия, он может быть признан незаключенным. Также должны разграничиваться и другие условия, что поможет при разрешении споров, в том числе в судебном порядке, и минимизирует вероятность неправильной трактовки положений соглашения; Желательно, чтобы процедура приемки и оплаты была поэтапной — отдельно за поставку товара, отдельно за установку, в противном случае исполнитель рискует не получить деньги за оборудование, если возникнут сложности с его установкой. Следует отметить, что в существующей практике отношений между компаниями многие смешанные соглашения заявляются таковыми только по названию, а фактически укладываются в формат поставки или, например, оказания услуг. В таких случаях суд квалифицирует контракты по доминирующим признакам.

Договор на монтаж и поставку оборудования

.

Образец договора поставки и монтажа оборудования

.

Договор поставки и монтажа оборудования - образец

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки. Особенности и юридические тонкости
Похожие публикации